建设工程承包合同范本
建设工程承包合同
第一章 总则
第一条 合同目的与范围
1.1合同的目的是为了明确委托人和承包人在建设工程承包方面的权利和义务，为建设工程的顺利进行提供法律保障。
1.2本合同适用于建设工程承包合同，其中建设工程是指委托人要求承包人按照合同约定的标准和要求进行设计、施工、供货、安装、调试等环节的工程。
1.3本合同内容包括但不限于以下方面：合同的签订、建设工程的总体要求、工程的结构、工程设备和材料、质量保证、工期的约定、保修期的约定、支付方式与时间表、保证金、违约责任和解决争议的方式等。
第二章 合同的签订与生效
第二条 合同的签订
2.1合同签订应当由双方当事人坚持自愿、诚实信用原则，在合同签订前进行充分的协商和沟通，确保合同的真实、完整和及时。
2.2合同签订应当采用书面形式，并包括至少以下内容：合同的标题、建设工程的名称和地点、合同的签订日期、委托人和承包人的名称和住所、合同的有效期限、工程的预算、付款方式等。
第三条 合同的生效
3.1本合同生效的条件包括：双方当事人的签字和盖章、合同的有效期限已经开始、合同所要求的其他生效条件已经满足等。
3.2合同生效后，委托人应当将合同的副本发给承包人，并且承包人应当保留合同的原件在自己的单位。
第四条 合同的变更与解除
4.1合同的变更应当根据具体情况来进行，双方当事人应当及时商讨和确认变更的内容，并以书面形式进行。
4.2合同的解除应当根据具体情况来进行，如合同履行的过程中发生重大变故，造成合同无法履行或者履行结果无法达到合同目的，可协商解决或根据法律规定解除合同。
第三章 工程的结构、设备和材料
第五条 工程的结构
5.1工程的结构应当根据建设项目的具体要求进行设计和施工，包括建筑物的基础、主体结构、屋面、墙体等。
5.2工程的结构应当符合国家的技术标准和法律法规，保证工程的安全可靠和耐久性。
第六条 工程设备和材料
6.1根据建设项目的具体需求，承包人应当按照合同的要求购买和提供工程所需的设备和材料，并确保其质量和合法性。
6.2委托人有权对工程设备和材料进行监督和检验，如发现不合格或不符合合同要求的设备和材料，可要求承包人进行更换或提供合格的设备和材料。
第四章 施工和质量保证
第七条 施工的要求
7.1承包人应当按照合同的要求和国家的相关规定进行施工，保证施工质量和安全，并根据合同约定的工期完成工程。
7.2施工过程中，承包人应当与委托人保持密切沟通和协调，及时解决施工中的问题和困难。
第八条 质量保证
8.1承包人应当为建设工程提供质量保证，在工程竣工之日起，质量保证期视工程的规模和性质而定，一般不少于一年。
8.2在质量保证期内，如工程发生质量问题，委托人有权向承包人提出书面通知，并要求承包人进行修复或者重新施工，修复或者重新施工的费用由承包人承担。
8.3如果承包人不能按时修复或者重新施工，委托人有权解除合同，并要求承包人承担相应的违约责任，如退还合同价格的一定比例或承担其他损失的赔偿。
第五章 付款方式与时间表
第九条 付款方式
9.1委托人应当按照合同约定的价格和时间，向承包人支付相应的工程款项。
9.2付款方式可以通过一次性支付、分期支付和按里程碑完成一定工作后支付等方式进行。
第六章 保证金
第十条 保证金的缴纳
10.1为保证合同的履行，承包人应当在签订合同时向委托人缴纳一定金额的保证金。
10.2保证金应当按照合同约定的方式和时间进行缴纳，并在工程竣工后一定期限内向承包人返还。
第七章 违约责任和解决争议的方式
第十一条 违约责任
11.1如一方违反合同约定，在另一方提出书面通知并给予合理的补救期限后，未能及时履行义务的，应当承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、承担损失赔偿等。
11.2在违约责任的处理中，双方当事人应当本着公平、合理和诚实信用的原则，共同解决问题。
第十二条 争议解决的方式
12.1合同的争议应当首先通过协商解决，如协商不成，可通过仲裁、诉讼等方式进行解决。
12.2仲裁机构应当在15个工作日内进行仲裁，仲裁结果对双方当事人具有法律约束力。
第八章 其他事项
第十三条 合同的解释
13.1对于本合同的解释和适用，应当依据中华人民共和国的相关法律法规进行。
13.2如本合同的相关条款被认定为无效或可分割的，不影响其他条款的效力。
第十四条 合同的附件
14.1本合同的附件列明了合同中所使用的技术标准、图纸、规范等，具体内容以附件为准。
14.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第十五条 合同的补充和修改
15.1对于本合同的补充和修改，应当采用书面形式进行，并由双方当事人签字和盖章确认。
15.2补充和修改的合同具有同等的法律效力。
第九章 合同的终止
第十六条 合同的终止
16.1本合同的终止方式包括但不限于履行完毕、解除、协商一致等。
16.2合同终止后，双方应当进行结算和交接工作，并妥善处理各自的权益和义务。
第十章 附则
第十七条 其他事项
17.1本合同的有效期限为_______（时间）。
17.2本合同的一切事项均应依照法律的规定进行解释和适用。
17.3本合同的未尽事宜，可由双方另行协商确定。
以上为建设工程承包合同的范本，具体内容可根据实际情况进行适当调整和修改。建设工程承包合同的签订应当依法履行，确保合同的公平、合理和有序进行。
上一篇：建筑施工合同范本三篇
下一篇：建设工程施工合同
